[点击进入2022年新版内蒙古自治区一级建造师法律法规考核历年真题]
一.单选题(共有70题,只有一个正确答案,错选不得分)
第题:某扩建工程建设单位因急于参加认证,于11月15日未经检验而使用该工程,11月20日承包人提交了竣工验收报告,11月30日建设单位组织验收,12月3日工程竣工验收合格,则该工程竣工日期为()
A.11月15日
B.11月20日
C.11月30日
D.12月3日
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年新版内蒙古自治区一级建造师法律法规考核历年真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第1题:甲乙双方签订的合同中约定了违约金为3万元,同时乙方要求甲方支付4万元定金。如果乙方违约,甲方()。
A.只能要求乙方返还4万元定金
B.只能要求乙方支付3万元违约金
C.要求乙方支付3万元违约金并双倍返还定金
D.只能要求乙方支付3万元违约金或双倍返还定金
正确答案:查看最佳答案
第2题:下列从事生产活动的企业中,不属于必须取得安全生产许可证的是()
A.食品加工生产企业
B.建筑施工企业
C.烟花爆竹生产企业
D.矿业企业
正确答案:查看最佳答案
第3题:某工程施工招标项目估算价为5000万元,其投标保证金不得超过()万元。
A.80
B.100
C.150
D.200
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年新版内蒙古自治区一级建造师法律法规考核历年真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第4题:当事人对人民法院委托鉴定部门所作的鉴定结论有异议申请重新鉴定时,其所提出的证据证明(),人民法院应与准许重新鉴定。
A.当事人对鉴定人员不满意的
B.鉴定程序有轻微瑕疵的
C.鉴定结论有缺陷的
D.鉴定结论明显依据不足的
正确答案:查看最佳答案
第5题:关于建设工程共同承包的说法,正确的是()
A.中小型工程但技术复杂的,可以采取联合共同承包
B.两个不同
C.联合体各方应当与建设单位分别签订合同,就承包工程中各自负责的部分承担责任
D.共同承担的各方就承包合同的履行对建设单位承担连带责任
正确答案:查看最佳答案
第6题:甲.乙双方因合同纠纷于2009年4月22日提起民事诉讼,人民法院于2009年5月4日作出了判决书并发生了法律效力,但甲对此判决不服,要求申请再审的,则应当在()前提出。
A.2009年7月22日
B.2009年11月4日
C.2010年5月4日
D.2011年5月4日
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年新版内蒙古自治区一级建造师法律法规考核历年真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第7题:按照上位法与下位法的法律地位与效力,下列说法中错误的是()。
A.《建筑法》高于《建设工程质量管理条例》
B.《建设工程质量管理条例》高于《注册建造师管理规定》
C.《建设工程安全生产管理条例》高于《建设工程施工现场管理规定》
D.《北京市建筑市场管理条例》高于《河北省建筑市场管理条例》
正确答案:查看最佳答案
第8题:以下有关诉讼时效的案例中,说法正确的是()。
A.甲建设单位与乙施工单位在承包合同中约定诉讼时效1年,后因工程款纠纷,乙索要不成,在1年半时提起诉讼,甲提出诉讼时效抗辩。本案中,双方约定的诉讼时效,法院应予认可
B.2017年5月8日,王某骑车回家经过一个工地时,掉入没有设置明显标志和采取安全措施的坑中,当时未予注意,5月10日去医院检查才意外发现骨折。则王某的诉讼时效应当自5月8日起计算
C.按照约定,2016年1月1日发包方应该向承包方支付工程款,但没有支付。2018年5月1日至6月30日之间,当地发生了特大洪水,导致承包方不能行使请求权。在此期间,发生诉讼时效中止的效力
D.承包方向发包方发函要求支付到期工程款,发包方不予答复。该行为一样产生诉讼时效中断的效力
正确答案:查看最佳答案
第9题:分,但甲公司的投标书于2010年3月20日11:02分才送达。对于此投标书,评标委员会()。
A.对甲公司的投标文件进行审查不合格后拒收
B.对甲公司的投标文件进行审查合格后接受
C.应直接拒收
D.考虑到甲公司实力比较雄厚,所以接受
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年新版内蒙古自治区一级建造师法律法规考核历年真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第10题:关于抵押实现的说法,正确有是()。
A.抵押物折价后,其价款超过债权数额的部分归债务人所有,不足部分由债务人清偿
B.债务履行期届满抵押权人未受清偿的,可以与抵押人协议以拍卖该抵押物所得价款受偿
C.同一财产向两个以上债权人抵押,抵押后同自签订之日起生效的,拍卖.变卖抵押物所得价款按债权比例清偿
D.同一财产向两个以上债权上抵押,抵押合同以登记生效的,拍卖.变卖抵押物所得价款按债权比例清偿
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是抵押权的实现,选项A,抵押物折价后,其价款超过债权数额的部分归抵押人所有,不足部分有债务人清偿,选项C.D,同一财产上两个以上债权上抵押,抵押合同已经登记的,按登记的先后顺序清偿,如果未登记的,抵押合同给按照后同生效的先后顺序清偿。
第11题:工程建设地方标准不得与国家标准和行业标准相抵触,未经()的工程建设地方标准,不得在建设活动中使用。
A.批准
B.登记
C.备案
D.审查
正确答案:查看最佳答案
第12题:关于保修义务的责任落实与损失赔偿责任的承担的叙述中,错误的是()。
A.施工单位未按照国家有关标准规范和设计要求施工所造成的质量缺陷,由施工单位负责返修并承担经济责任
B.因地震.台风.洪水等自然灾害或其他不可抗力原因造成的损坏问题,由施工单位负责维修及承担经济责任
C.因建设单位(含监理单位)错误管理而造成的质量缺陷,先由施工单位负责维修,其经济责任由建设单位承担
D.由于设计问题造成的质量缺陷,先由施工单位负责维修,其经济责任按有关规定通过建设单位向设计单位索赔
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年新版内蒙古自治区一级建造师法律法规考核历年真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第13题:关于《建设工程质量管理条例》,设计文件应注明工程合理使用年限,该年限从()之日起算。
A.颁发施工许可证
B.工程竣工验收合格
C.工程缺陷责任期届满
D.工程法定最低保修期届满
正确答案:查看最佳答案
第14题:下列主体中,属于法人的是()。
A.某施工企业项目部
B.某施工企业分公司
C.某大学建筑学院
D.某乡人民政府
正确答案:查看最佳答案
第15题:关于评标规则的说法,正确的是()。
A.评标委员会成员的名单可在开标前予以公布
B.投标文件未经投标单位盖章和负责人签字的,评标委员会应当否决其投标
C.招标项目的标底应当在中标结果确定前公布
D.评标委员会确定的中标候选人至少3个,并标明顺序
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年新版内蒙古自治区一级建造师法律法规考核历年真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第16题:关于在文物保护单位保护范围和建设控制地带内从事建设活动的说法,正确的是()。
A.文物保护单位的保护范围内及其周边的一定区域不得进行暴(同音字)破作业
B.在全国重点文物保护单位的保护范围内进行暴(同音字)破作业,必须经国务院批准
C.因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行暴(同音字)破作业的,应经核定公布该文物保护单位的人民政府批准
D.在省.自治区.直辖市重点文物保护单位的保护范围内进行暴(同音字)破作业的,必须经国务院文物行政部门批准
正确答案:查看最佳答案
第17题:关于物权特征的说法,正确的是()。
A.物权是一种支配权,需要义务人的行为配合
B.物权是一种财产权,直接体现为财产利益的权利
C.物权是一种相对权,用以对抗特定的相对人
D.物权是不具有排他性的权利,同一物上可以存在几个物权p19.
正确答案:查看最佳答案
参考解析:物权是权利人直接支配的权利;物权是绝对权;物权具有排他性-
第18题:某设计院指派本院工程师张某建设单位设计住宅楼,设计合同中没有约定设计图著作权的归属,该设计图的著作权属于()。
A.张某
B.设计院
C.建设单位
D.建设单位和设计院共同所有
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年新版内蒙古自治区一级建造师法律法规考核历年真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第19题:建设单位甲将某工程承包给建筑企业乙建造,丙为该工程监理公司,建筑企业乙为该工程投保了建筑工程一切险,则下列说法正确的是()。
A.甲.乙.丙都是建筑工程一切险的被保险人
B.甲.乙是建筑工程一切险的被保险人,丙不是
C.乙是建筑工程一切险的被保险人,甲.丙都不是
D.该保险费用由乙企业承担
正确答案:查看最佳答案
第20题:甲建筑公司本身不具备所承揽项目的资质,为了中标,借用了乙建筑公司的资质。2010年8月,甲建筑公司所承建的工程竣工。但是,建设单位以甲建筑公司违法借用资质为名,提出所签订的合同无效,不予支付工程款,对此,下列说法中正确的是()。
A.所签的合同无效,建设单位必须支付工程款
B.所签的合同无效,建设单位可以不支付工程款
C.所签的合同无效,如果该工程经验收合格,建设单位必须支付工程款
D.所签的合同有效,建设单位必须支付工程款
正确答案:查看最佳答案
第21题:根据《节约能源法》规定,以下不属于用能单位能源消费方式的是()。
A.分类计量
B.包费制
C.分类统计
D.利用状况分析
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年新版内蒙古自治区一级建造师法律法规考核历年真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:根据《节约能源法》规定,任何单位不得对能源的消费实行包费制。
第22题:定作合同对于支付报酬的期限没有约定或者约定不明,又不能达成补充协议,按照合同有关条款或者交易习惯也不能确定的,定作人应当在()支付报酬。
A.合同生效后
B.交付工作成果时
C.完成工作成果50%
D.完成全部工作成果前
正确答案:查看最佳答案
第23题:甲施工企业与乙公司订立钢材加工合同,后因供电局无故断电,乙公司无法按时完全成生产任务致使交货延迟,给甲施工企业造成了损失。关于该案责任承担的说法,正确的是()
A.供电局向甲施工企业承担责任
B.供电局与乙公司向甲施工企业承担连带责任
C.乙公司可以要求供电局向甲施工企业承担责任
D.公司向甲施工企业承担责任
正确答案:查看最佳答案
参考解析:违约责任,是指合同当事人因违反合同义务所承担的责任,《合同法》规定,当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行.采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
第24题:根据《建筑施工企业主要负责人.项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》,属于项目负责人安全生产职责的是()。
A.建立项目安全生产管理体系
B.建立安全生产管理制度
C.监控分部分项工程
D.及时报告质量问题
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年新版内蒙古自治区一级建造师法律法规考核历年真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第25题:关于工程建设中使用建筑材料的说法,正确的是()。
A.建筑材料应该向建设单位采购
B.建设单位采购的建筑材料经施工企业检验不合格的,应当拒绝使用
C.建设单位招标采购建筑材料的,可以指定三个以上品牌
D.建设单位采购的建筑材料经施工企业检验合格,使用后被证实属于不合格材料的,应由施工企业承担责任
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是建设单位及相关的单位的质量责任和义务。选项A合同中应分别约定建设单位及施工单位采购的材料种类及数量。选项C建设单位不得指定品牌。选项D谁采购.谁负责.应当建设单位承担责任。
第26题:根据《建设工程安全生产管理条例》,工程监理单位在实施监理过程中,发现存在安全隐患且情况严重的,应当()。
A.要求施工单位整改,并及时报告有关主管部门
B.要求施工单位整改,并及时报告建设单位
C.要求施工单位暂时停止施工,并及时报告有关主管部门
D.要求施工单位暂时停止施工,并及时报告建设单位
正确答案:查看最佳答案
第27题:关于保险索赔的说法,正确的是()。
A.保险事故发生后,投保人.被保险人或者受益人仅需向保险人提供**保险视乎的原因和损失程度有关的证明和资料
B.保险人认为有关的证明和资料不完整的,可以多次通知投保人.被保险人或者受益人补充提供
C.对其赔偿或者给付保险金的数额不能确定的,保险人应在最终确定**或者给付保险金的数额后一次性支付保险金
D.投保人重复保险的,除合同另有约定外,各保险人按照其保险金额与保险金额总和的比例承担赔偿保险金的责任
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年新版内蒙古自治区一级建造师法律法规考核历年真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:有关保险索赔内容。P41.
第28题:甲向某出版社乙去函,询问该出版社是否出版了《现行建筑施工规范大全》资料,乙立即向甲邮寄了《现行建筑施工规范大全》两套,共380元,甲认为该书不符合其需要,拒绝接受,双方因此发生了争议。从本案来看甲乙之间()。
A.合同已经成立
B.合同未成立
C.已经完成要约和承诺阶段
D.合同是否成立无法确定
正确答案:查看最佳答案
参考解析:合同成立必须满足三个一般要件:存在订约当事人.订约当事人对主要条款达成一致.经历要约与承诺两个阶段。本题没有经过订约双方协商,就合同主要条款达成一致意见,因此合同尚未成立。
第29题:根据《建设工程质量管理条例》,建设工程竣工后,组织建设工程竣工验收的主体是()
A.建设单位
B.建设行政主管部门
C.工程质量监督站
D.施工企业
正确答案:查看最佳答案
第30题:年4月20日甲与某开发公司签订商品房买卖合同,购买一套120平方米的期房,并赠送停车位一个,2010年12月26日开发商依据合同规定的时间交房时,通知甲:该房面积太小不符合该公司赠送停车位的规定,因此不能赠送甲停车位,当时合同约定的赠送停车位事项属于销售人员乙的错误,公司已经将乙处分了。甲接到该通知后,不可以选择以下行为中的()。
A.继续履行合同
B.和开发商协商将停车位的费用折价返还给甲
C.向法院申请撤销该合同
D.向乙要求赔偿
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年新版内蒙古自治区一级建造师法律法规考核历年真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:合同属于可撤销合同,可撤销合同完全依据当事人意思自治的原则,当事人可以选择继续履行合同,也可以要求变更合同,还可以向法院或仲裁机构申请撤销合同,因此前面三个选项都是甲可以选择的行为。甲是无法选择第四个行为的,因为从合同角度来说,该合同是甲与开发商签订的,并不是与乙签订的,因此甲无权要求赔偿。
第31题:某告诉公路项目进行招标,开标后允许()。
A.评标委员会要求投标人以书面形式澄清含义不明确的内容
B.投标人再增加优惠条件
C.投标人撤销投标文件
D.招标人更改招标文件中说明的评标定标办法
正确答案:查看最佳答案
第32题:某施工合同纠纷案经仲裁裁决,将已经竣工工程的部分楼层折价给施工单位抵偿工程欠款,但建设单位拒绝履行裁决。因此,施工单位决定申请执行仲裁裁决。关于申请执行仲裁裁决的说法中,正确的是()。
A.施工单位申请执行的期间为1年
B.申请执行本案的仲裁裁决,由施工单位所在地的中级人民法院管辖
C.申请执行本案的仲裁裁决,由本案工程合同签订地的中级人民法院管辖
D.施工单位有权向人民法院申请执行
正确答案:查看最佳答案
第33题:某开发商开发的住宅价值7000万元,其中已售出价值5000万元的住宅,开发商将此笔资金全部用于购买土地。导致开发商欠施工单位的2000万元的工程款迟迟不能支付,另外开发商还欠银行抵押贷款1000万元,欠材料供应商500万元,现承包人申请人民法院拍卖该工程,下列说法正确的是()。
A.人民法院可将7000万元的房产拍卖,然后分别偿还开发商各方欠款
B.人民法院可将7000万元的房产拍卖,然后先还施工单位,再还银行和材料供应商
C.人民法院可将2000万元的房产拍卖,然后按欠款比例分别偿还开发商各方欠款
D.人民法院可将2000万元的房产拍卖,首先偿还施工单位欠款
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年新版内蒙古自治区一级建造师法律法规考核历年真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:消费者交付购买商品房的全部或大部分款项后,承包人就该商品房享有的工程价款优先受偿权不得对抗买受人,因此A.B选项错误,另外按照合同法规定,建筑工程承包人的优先受偿权优于抵押权和其他债权,因此只有D是最符合题意的。
第34题:根据《招标投标法》,中标通知书自()发生法律效力。
A.发出之日
B.作出之日
C.盖章之日
D.收到之日
正确答案:查看最佳答案
第35题:下列关于民用建筑节能的表述正确的是()。
A.对不符合节能强制性标准的项目,建设行政主管部门不得颁发建设工程规划许可证
B.对既有建筑实施节能改造,优先采用遮阳.改善通风等低成本改造措施
C.国家要求在新建建筑中必须安装和使用太阳能等可再生资源利用系统
D.企业可以制定高于国家.行业能耗标准的企业节能标准
正确答案:查看最佳答案
第36题:授予发明和实用新型专利权的条件不包括()。
A.新颖性
B.创造性
C.实用性
D.期限性
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年新版内蒙古自治区一级建造师法律法规考核历年真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第37题:2014年6月10日,某施工企业委托某专利事务所申请发专利。6月12日**专利事务所向国家专利局邮寄申请文件,6月15日国家专利局收到该文件。****年6月16日,国家专利局作出授予发明专利权的决定并予以公告。该专****满的期限是()
A.2024年6月12日
B.2024年6月15日
C.2034年6月12日
D.2035年6月16日
正确答案:查看最佳答案
第38题:下列表述符合承揽合同特征的是()。
A.定作人可以随时解除合同,造成承揽人损失的,应该赔偿损失
B.承揽合同可以完成一定的工作并交付工作成果为标的
C.承揽人独立完成合同义务,不受定作人的指挥管理和监督检验
D.承揽人可以自行将主要工作交由第三人完成,但应当就该第三人完成的工作成果负责
正确答案:查看最佳答案
第39题:建设工程在开工阶段出现的下列情况中,不能顺延工期的是()。
A.承包人因施工机械不能及时就位,在开工前7天以书面形式向监理提出延期开工,监理人未及时作出书面答复
B.承包人因工人回家过年不能按时开工,在节后7天以书面形式向监理提出延期施工
C.因设计进度拖延,监理工程师书面通知承包人延期开工
D.因施工场地未达到开工要求,监理工程师书面通知承包人延期开工
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年新版内蒙古自治区一级建造师法律法规考核历年真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第40题:人民法院确定举证期限,当事人提供新的证据的第二审案件不得少于()。
A.15日
B.20日
C.30日
D.10日
正确答案:查看最佳答案
第41题:承保各类民用.工业和公用事业建筑工程项目,在建造过程中因自然灾害或意外事故而引起的一切损失的险种是()。
A.安装工程一切险
B.建筑职工意外伤害险
C.建筑工程一切险
D.工程监理责任险
正确答案:查看最佳答案
第42题:张经理打算在M市为公司购置一块建设用地,便委托当地老同学李某代办此事,双方从未谈及劳务报酬。李某经多方调查.咨询,挑选出一块令张经理满意的地皮,并做好了办理相关手续前的各种准备工作,但最终由于M市建设规划发生变化而未能实现。李某为此垫付了不少费用。对此,下列表述中除()以外都是合理合法的。
A.张经理应提供委托事务的必要费用
B.张经理可以不向李某支付报酬
C.张经理可以向李某支付相应的报酬
D.委托合同必须是有偿的
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年新版内蒙古自治区一级建造师法律法规考核历年真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第43题:对于非施工单位原因造成的质量问题,施工单位也应负责返修,造成的损失及返修费用最终由()负责。
A.建立大呢
B.责任方
C.建设单位
D.施工单位
正确答案:查看最佳答案
参考解析:对于非施工单位原因出现的质量问题或质量缺陷,其返修的费用和造成的损失是应由责任方承担的。P302
第44题:施工企业甲与砖厂乙签订了透水砖的采购合同,数量10万块,总价款5万元。后来,砖厂乙因故将3万元的债权转让给砖厂丙,并通知了施工企业甲。依据《合同法》的规定,施工企业甲对砖厂乙3万元债权的抗辩权应向()主张。
A.乙
B.丙
C.乙或丙均可
D.乙或丙均不可
正确答案:查看最佳答案
参考解析:据《合同法》中关于债权转让效力的规定,由于债权已经转让,3万元的债权已经由丙代替,所以,甲的抗辩权就不能再向乙行使了,而要向丙行使。正确答案为B。
第45题:关于文物保护单位建设控制地带的说法,正确的是()
A.文物保护单位建设控制地带是指文物保护单位本体
B.文物保护单位建设控制地带是指文物保护单位周围一定范围禁止建设项目的区域
C.全国重点文物保护单位的建设控制地带由省级人民政府城乡规划行政主管部门划定
D.全国重点文物保护单位的建设控制地带,应经省级人民政府批准
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年新版内蒙古自治区一级建造师法律法规考核历年真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第46题:甲与乙订立了一份施工项目的材料采购合同,货款为40万元,乙向甲支付定金4万元,如任何一方不履行合同应支付违约金6万元。甲因将施工材料另卖他人而无法向乙完成交付,在乙提出的如下诉讼请求中,既能最大限度保护自己的利益,又能获得法院支持的诉讼请求是()。
A.请求甲支付违约金6万元
B.请求甲双倍返还定金8万元
C.请求甲支付违约金6万元,同时请求返还支付的定金4万元
D.请求甲双倍返还定金8万元,同时请求甲支付违约金6万元
正确答案:查看最佳答案
第47题:关于企业申请资质条件中“净资产”的说法,正确的是()。
A.是指企业拥有的资产
B.是指企业的注册资本金
C.应当以企业申请资质前3年度财务报表中净资产的平均额为准
D.即所有者权益
正确答案:查看最佳答案
第48题:根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》,属于应当注销安全生产许可证情形的是()。
A.安全生产许可证颁发管理机关超越法定职权颁发安全生产许可证的
B.建筑施工企业破产.倒闭.撤销的
C.安全生产许可证颁发管理机关对不具备安全生产条件的建筑施工企业颁发安全生产许可证的
D.安全生产许可证颁发管理机关工作人员滥用职权.玩忽职守颁发安全生产许可证的
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年新版内蒙古自治区一级建造师法律法规考核历年真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第49题:某建设工程施工合同无效,但该工程竣工验收合格,以下说法正确的是()。
A.合同无效是从订立时起承包人的权益就不受法律保护,所以承包人无法获取工程价款
B.因为合同无效,承包人应提出要求对方赔偿损失
C.因合同无效,承包人可以请求参照市场价格支付工程价款
D.虽然合同无效,但承包人可以请求参照合同约定支付工程价款
正确答案:查看最佳答案
第50题:关于民事诉讼执行程序的说法,正确的是()。
A.具有执行力的裁判书只能由作出该裁判书的法院负责执行
B.执行可以采取查封.扣押.冻结等措施
C.执行异议审查和复议期间,暂停执行
D.执行申请人只能是诉讼当事人
正确答案:查看最佳答案
第51题:下列法律责任中,属于民事责任承担方式的是()
A.警告
B.吊销许可证
C.责令停产停业
D.停止侵害
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年新版内蒙古自治区一级建造师法律法规考核历年真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第52题:根据《企业所得税法》,下列企业中属于非居民企业的是()。
A.在北京市工商局登记注册的企业
B.在美国注册但实际管理机构在上海的外资独资企业
C..在美国注册的企业设在上海的办事处
D.北京市工商场注册但在非洲开展工程承包的企业
正确答案:查看最佳答案
第53题:甲.乙.丙三家施工单位通过合同约定实行联合共同承包。该3个施工单位的资质等级依次为施工总承包特级.一级和二级。根据《中华人民共和国建筑法》的规定,该联合体应当按照()的资质等级许可范围承揽工程。
A.甲
B.乙
C.丙
D.三家施工单位约定
正确答案:查看最佳答案
第54题:某建设工程合同约定,“工程通过竣工验收后2个月内,结清全部工程款”。2018年10月1日工程通过竣工验收,10月10日承包人提交竣工结算文件,10月20日承包人将工程移交发包人,但发包人一直未支付工程余款。2018年5月1日,承包人将发包人起诉至人民法院,要求其支付工程欠款及利息。则利息起算日应为()。
A.2018年10月10日
B.2018年10月20日
C.2018年12月1日
D.2018年5月1日
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年新版内蒙古自治区一级建造师法律法规考核历年真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第55题:某施工合同的约定违反了某行政法规的效力性强制性规定,则该施工合同()。
A.效力待定
B.可撤销
C.无效
D.有效
正确答案:查看最佳答案
第56题:根据利害关系人的请求或者依据职权,可以撤销建造师执业资格证书的情形不包括()。
A.申请人以欺骗.贿赂等不正当手段获准注册的,应当予以撤销
B.超越法定职权作出准予注册许可的
C.没有按照规定期限内继续教育的
D.违法法定程序做出准予注册许可的
正确答案:查看最佳答案
第57题:甲公司的总经理张三到乙公司的董事长李四的办公室,看到丙公司向乙公司发出的一分要约,很感兴趣,就向李四要了这份要约,并按照要约上的要求回复了丙公司,甲公司发出的文件属于()。
A.要约邀请
B.新要约
C.承诺
D.承诺意向
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年新版内蒙古自治区一级建造师法律法规考核历年真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:承诺必须是受要约人同意要约的意思, 本题中, 甲公司不是丙公司要约的受要 约人, 因此其发出的文件不属于承诺, 因甲公司按丙公司的要约进行了回复, 应该属于新要 约。
第58题:关于上位法与下位法法律效力的说法,正确的是()。
A.《招标投标法实施条例》高于《招标公告发布暂行办法》
B.《建设工程质量管理条例》高于《建筑法》
C.《建筑业企业资质管理规定》高于《外商投资建筑业企业管理规定》
D.《建设工程勘察设计管理条例》高于《城市房地产开发经营管理条例》
正确答案:查看最佳答案
第59题:关于保险索赔的说法,不正确的是()。
A.投保人进行保险索赔须提供必要的有效的证明
B.投保人应及时提出索赔
C.保险单上载明的保险财产没有全部损失,应该按照部分损失进行保险索赔
D.建设工程项目同时由多家公司承保,则可以分别向多家公司要求索赔
正确答案:查看最佳答案
第60题:根据《招标投标法实施条例》,关于联合体投标的说法,正确的是()。
A.招标人接受联合体投标并进行资格预审的,联合体可以在资格预审后组成
B.资格预审后联合体增减.更换成员的,应当书面通知招标人
C.招标人应当在资格预审公告.招标公告或者投标邀请书中载明是否接受联合体投标
D.联合体各方在同一招标项目中可以以自己名义单独投标
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年新版内蒙古自治区一级建造师法律法规考核历年真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第61题:关于安装工程一切险保险期限的说法,正确的是()。
A.安装器保险期限的其实或终止可以超出保险单明细表中列明的保险生效日或终止日。
B.安装工程一切险对就机械设备不负考核期的保险责任,但须承担起为秀气的保险责任。
C.安装工程一切险的保险期内一般应包括一个试车考核期,试车考核期的长短可以超出安装工程保险单明细表中列明的试车和考核期限
D.安装工程一切险的保险责任自保险工程在土地动工或用于保险工程的材料.设备运抵工地之时起始
正确答案:查看最佳答案
第62题:建设工程因故中止施工一年者,恢复施工时,该建设单位应当()。
A.报发证机关核验施工许可证
B.重新领取施工许可证
C.向发证机关报告
D.向发证机关备案
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《建筑法》第10条规定:建筑工程恢复施工时,应当向发证机关报告;中止施工满一年的工程恢复施工前,建设单位应当报发证机关核验施工许可证。
第63题:根据《建设工程安全生产管理条例》,工程安全术措施或者专项实施方案的审查的是()。
A.是否达到工程使用功能要素
B.是否适用施工要求
C.是否符合工程建设强制性标准
D.是否达到造价控制目标
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年新版内蒙古自治区一级建造师法律法规考核历年真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第64题:根据《建筑市场诚信行为信息管理办法》建筑市场诚信行为记录信息的公布期限一般为()。
A.3个月
B.6个月至3年
C.3个月至6个月
D.6个月至1年
正确答案:查看最佳答案
第65题:关于不可移动文物保护的说法,正确的是()
A.尚未核定公布为文物保护单位的由省级人民政府予以登记
B.文物保护单位的周围不得设立建设控制地带
C.历史文化名域的保护办法由国务院制定
D.在历史文化名域范围内可以进行采石活动
正确答案:查看最佳答案
第66题:根据《历史文化名城名镇名村保护条例》,在历史文化街区名镇名村核心保护范围内,允许建设的工程是()
A.新建住宅
B.新建厂房
C.扩建必要的公共服务设施
D.扩建办公楼
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年新版内蒙古自治区一级建造师法律法规考核历年真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:在历史文化街区.名镇.名村核心保护范围内,不得进行新建.扩建活动.但是,新建.扩建必要的基础设施和公共服务设施除外。
第67题:甲.乙双方签订的施工合同中约定,合同发生争议由仲裁委员会裁决,但未约定仲裁委员会的名称,后来双方对仲裁委员会的选定也未达成一致意见。则该仲裁协议()。
A.无效
B.有效
C.可撤销
D.效力待定
正确答案:查看最佳答案
第68题:下列事项中,属于施工生产安全事故调查组职责的是()。
A.查明事故发生的间接经济损失
B.追究责任人的法律责任
C.提交事故调查报告
D.提出对受伤人员的赔偿方案
正确答案:查看最佳答案
第69题:根据《民法通则》及相关司法解释,当事人对债权请求权提出的诉讼时效抗辩,法院予以支持的是()。
A.兑付国债本息请求权
B.支付存款本金及利息请求权
C.基于合同的违约金请求权
D.基于投资关系产生的缴付出资请求权
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年新版内蒙古自治区一级建造师法律法规考核历年真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
二.多选题(共有30题,正确答案大于一个,少选只得0.5分,错选不得分)
第70题:既有建筑节能改造,是指对不符合民用建筑节能强制性标准的既有建筑()等实施节能改造的活动。
A.围护结构
B.保温结构
C.采暖制冷系统
D.照明设备
E.供水系统
正确答案:查看最佳答案
第71题:甲公司从某银行借款后,未按照约定的借款用途使用借款。按照借款合同的法律规定,该银行可以()。
A.自行提高借款利息
B.停止发放借款
C.在下一期借款发放时预先扣除利息
D.提前收回借款
E.解除合同
正确答案:查看最佳答案
第72题:关于知识产权法律特征的说法,正确的是()。
A.具有财产权和人身权双重属性
B.效力不受地域限制
C.仅在法律规定的期限內受到法律保护
D.不存在排他性
E.是权利人对其创造的智力成果依法享有的权利
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年新版内蒙古自治区一级建造师法律法规考核历年真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第73题:根据《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法(试行)规定》存在下列情形之一的,属于承包单位转包()。
A.施工单位将其承包的全部工程转给其他单位或个人施工的
B.施工总承包单位或专业承包单位将其承包的全部工程肢解以后,以分包的名义分别转给其他单位或个人施工的
C.施工总承包单位或专业承包单位未在施工现场设立项目管理机构或未派驻项目负责人.技术负责人.质量管理负责人.安全管理负责人等主要管理人员,不履行管理义务,未对该工程的施工活动进行组织管理
D.施工总承包单位或专业承包单位不履行管理义务,只向实际施工单位收取费用,主要建筑材料.构配件及工程设备的采购由其他单位或个人实施的
E.施工单位将工程分包给不具备相应资质或安全生产许可的单位的
正确答案:查看最佳答案
第74题:根据事故的具体情况,事故调查组由()派人组成,并应当邀请人民检察院派人参加。
A.公安机关
B.有关人民政府
C.人民法院
D.安全生产监督管理部门
E.负有安全生产监督管理职责的有关部门
正确答案:查看最佳答案
第75题:关于建设工程保修责任的说法,正确的是()。
A.因建设单位使用不当造成的工程损坏,由施工企业负责维修,其费用由施工企业向建设单位承担
B.由于设计问题造成的质量缺陷,施工企业有义务维修,其费用由材料采购单位承担
C.因建筑材料质量不合格引起的质量缺陷,由施工企业负责维修,其费用由材料采购单位承担
D.因地震等自然灾害造成工程损坏,由施工企业负责维修,其费用由建设单承担
E.因施工企业违反有关标准佳规范施工导致质量缺陷,由施工企业负责维修
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年新版内蒙古自治区一级建造师法律法规考核历年真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第76题:对动产物权的设立和转让的说法中,正确的是()。
A.动产物权以占有和交付为公示手段
B.动产物权的设立和转让,应当依照法律规定交付
C.机动车等物权的设立.变更.转让和消灭,未经登记,不得对抗第三人
D.动产物权的设立和转让,自交付时发生效力,但法律另有规定的除外
E.船舶.航空器等物权的设立.变更.转让和消灭,未经登记,不得对抗善意第三人
正确答案:查看最佳答案
第77题:关于劳务派遣的说法,正确的有()。
A.经营劳务派遣业务应当申请行政许可,办理公司登记
B.劳务派遣用工只能在临时性.辅助性或者替代性的工作岗位上实施
C.劳务派遣用工方式使劳动者的聘用与使用分离
D.用工单位可以将被派遣劳动者再派遣到与其签订合同的其他用工单位
E.除岗前培训费以外,劳务派遣单位不得再向被派遣劳动者收取费用
正确答案:查看最佳答案
第78题:关于不当或违法代理行为应承担法律责任的说法,正确的有()。
A.第三人明知代理人超越代理权与其实施民事行为的,第三人承担主要责任
B.代理人不履行职责,应当承担民事责任
C..被代理人知道代理人行为违法而不反对的,代理人承担主要责任
D.见代理的民事责任由被代理人承担
E.委托书授权不明的,责任由被代理人承担
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年新版内蒙古自治区一级建造师法律法规考核历年真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第79题:下面关于项目招标的说法错误的是()。
A.施工单项合同估算价在200万元人民币以上的项目必须招标
B.个人投资的项目不需要招标
C.施工主要技术采用特定专利的项目可以招标
D.涉及到公众安全的项目必须招标
E.符合工程招标范围,重要材料采购单项合同估算价在100万元人民币以上的项目必须招标
正确答案:查看最佳答案
第80题:根据《物权法》,关于财产所有权,说法正确的是()。
A.财产所有权的行使受到法律一定的限制
B.处分权是财产所有权人特有的权利
C.城市市区土地的所有权人只能是国家
D.货物运输合同中,承运人对托运人的财产享有占有权和收益权
E.财产所有权包括用益物权和担保物权,用益物权人或担保物权人可以和所有权人是同一人
正确答案:查看最佳答案
第81题:企业拖欠劳动报酬,则劳动者可以处理该争议的途径有()。
A.向企业调解委员会申请调解
B.向用人单位所在地的劳动仲裁委员会申请仲裁
C.向约定的仲裁委员会申请仲裁
D.直接向人民法院起诉
E.直接向人民法院申请支付令
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年新版内蒙古自治区一级建造师法律法规考核历年真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第82题:根据《节约能源法》规定,国家对固定资产投资项目实行()制度,不符合强制性节能标准的项目,依法负责审批或者批准的机关不得批准或者核准建设。
A..节能评估
B.能复查
C.节能审査
D.节能审核
E.节能测试
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《节约能源法》规定,国家实行固定资产投资项目节能评估和审查制度。不符合强制性节能标准的项目,依法负责项目审批或者核准的机关不得批准或者核准建设。
第83题:下列情形中,劳动者可以通知用人单位解除劳动合同的是()。
A.劳动者患病或负伤,在规定的医疗期内
B.在试用期内
C.女职工在孕期.产假.哺乳期内
D.用人单位以暴力.威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动
E.用人单位未按照劳动合同约定支付劳动报酬或者提供劳动条件
正确答案:查看最佳答案
第84题:注册建造师依法享有的权利包括()。
A.获得相应劳动报酬
B.保管和使用本人注册证书.执业印章
C.接受继续教育
D.在本人执业活动中形成的文件签字并加盖执业印章
E.保守在执业中知悉的国家秘密和他人的商业.技术等秘密
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年新版内蒙古自治区一级建造师法律法规考核历年真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第85题:建筑墙体屋面的保温工程施工时,监理工程师应当按照工程监理规范的要求,采取()形式实施工程监理。
A.巡査
B.抽检
C.平行检验
D.旁站
E.巡视
正确答案:查看最佳答案
第86题:某工程项目未经竣工验收,发包人擅自使用后楼板出现裂缝,经鉴定是由于混凝土强度没有达到相应技术规范要求就投入使用,关于此项目质量责任的说法,正确的有()。
A.未经竣工验收使用此工程,由发包人承担责任
B.承包人在建设工程设计文件规定的合理使用年限内对主体结构承担民事责任
C.承包人应当负责返修,费用由发包人承担
D.造成发包人损失的,承包人不承担责任
E.承包人应当负责返修,费用由承包人承担
正确答案:查看最佳答案
第87题:施工企业对H市甲县环保局作出的罚款行为不服,可以向下列行政机关提起行政复议的有()。
A.h市环保局
B.h市人民政府
C.甲县环保局
D.甲县人大常委会
E.甲县人民政府
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年新版内蒙古自治区一级建造师法律法规考核历年真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第88题:建设单位应当在工程竣工验收后三个月内向城建档案馆报送一套符合规定的建设工程档案。在验收过程中需要施工单位提交的档案资料包括()。
A.工程技术档案资料
B.竣工图
C.工程安全档案资料
D.工程质量保证资料
E.工程检验评定资料
正确答案:查看最佳答案
第89题:按照《节约能源法》.《循环经济促进法》的规定,我国目前主要采取的节能激励措施包括()。
A.安排专项节能财政资金
B.给予节能产业税收优惠
C.对节能项目信贷支持
D.节能价格策略
E.限制高能耗进口
正确答案:查看最佳答案
第90题:行政机关的行政行为具有的特点是()。
A.行政行为是执行法律的行为
B.行政行为具有一定的裁量性
C.行政行为是以国家强制力保障实施的,带有强制性
D.行政行为以无偿为原则,以有偿为例外
E.行政行为双方的法律地位平等
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年新版内蒙古自治区一级建造师法律法规考核历年真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第91题:当事人对法院管辖权有异议,应当在()提出
A.第一次开庭时
B.提交答辩状期时
C.被告收到起诉状副本之日起15日内
D.法庭辩论终结前
E.第一审判决作出前
正确答案:查看最佳答案
第92题:关于建设工程保修责任的说法,正确的是()。
A.因建设单位使用不当造成的工程损坏,由施工企业负责维修,其费用由施工企业向建设单位承担
B.由于设计问题造成的质量缺陷,施工企业有义务维修,其费用由材料采购单位承担
C.因建筑材料质量不合格引起的质量缺陷,由施工企业负责维修,其费用由材料采购单位承担
D.因地震等自然灾害造成工程损坏,由施工企业负责维修,其费用由建设单承担
E.因施工企业违反有关标准佳规范施工导致质量缺陷,由施工企业负责维修
正确答案:查看最佳答案
第93题:企业拖欠劳动报酬,则劳动者可以处理该争议的途径有()。
A.向企业调解委员会申请调解
B.向用人单位所在地的劳动仲裁委员会申请仲裁
C.向约定的仲裁委员会申请仲裁
D.直接向人民法院起诉
E.直接向人民法院申请支付令
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年新版内蒙古自治区一级建造师法律法规考核历年真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第94题:在城市市区范围内,建筑施工过程中使用机械设备,可能产生环境噪声污染的,施工企业必须在工程开工15日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报该工程的()。
A.项目名称
B.施工场所和期限
C.产生噪声的原因
D.可能产生的环境噪声值
E.所采取的环境噪声污染防治措施
正确答案:查看最佳答案
第95题:根据《建筑业企业资质管理规定》的规定,施工企业的资质序列按照承包能力划分不包括()。
A.施工总承包
B.专业承包
C.施工劳务承包
D.联合承包
E.工程总承包
正确答案:查看最佳答案
第96题:关于买卖合同的说法,正确的有()。
A.标的物在交付之前产生的孳息,归出卖人所有
B.试用期间届满,试用买卖的买受人对是否购买标的物未做表示的,视为购买
C.买受人已经支付标的物总价款的75%以上的,出卖人无权要求取回标的物
D.因标的物的主物不符合约定而解除合同的,解除合同的效力不及于从物
E.标的物在订立合同之前已为买受人占有的,合同生效的时间为交付时间
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年新版内蒙古自治区一级建造师法律法规考核历年真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考查的是买卖合同的规定,C选项,买受人已支付标的物总价75%以上的,(出卖人有权,只是法院不支持),卖人主张取得标的物的,法院不予支持。D选项,主物不合符约定而解除合同的,效力及于从物。从物不符合解除合同的,不及于主物。
第97题:根据《招标投标法实施条例》的规定,下列建设项目可以不招标的项目是()。
A.需要采用不可替代的专利或者专有技术的
B.采购人依法能够自行建设.生产或者提供
C.需要向原中标人采购工程.货物或者服务,否则影响施工或者功能配套要求
D.已通过招标方式选定的特许经营项目投资人能够自行建设.生产或者提供
E.单项合同估算金额在100万元以下的
正确答案:查看最佳答案
第98题:根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》,发包人的下列行为中,造成建设工程质量缺陷,应承担过错责任的有()。
A.提供的设计有缺陷
B.提供的建筑材料不符合强制标准
C.指定购买的建筑构配件不符合强制标准
D.同意总承包人依法选择的分包人分包专业工程
E.直接指定分包人分包专业工程
正确答案:查看最佳答案
第99题:申请人对县级以上地方各级人民政府工作部门的具体行政行为不服的,可以申请行政复议,关于该行政复议的说法,正确的有()。
A.申请人可以向该部门的本级人民政府申请行政复议
B.申请人可以向上一级主管部门申请行政复议
C.申请人申请行政复议不可以口头申请
D.申请人应当自知道该具体行政行为之日起60日内提出行政复议申请
E.行政复议机关应当在收到行政复议申请后15日内进行审查,决定是否受理
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年新版内蒙古自治区一级建造师法律法规考核历年真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考查的是行政复议的申请与受理。C选项,申请人申请行政复议可以书面申请,也可以口头申请。E选项,行政复议机关应当在受到行政复议申请后5日内进行行政审查,决定是否受理。