2026年北京市监理工程师质量投资进度控制，报考条件有哪些？

其他建筑考试安全员考试网 2025-11-17 8:33:34

[点击进入2026年北京市监理工程师质量投资进度控制，报考条件有哪些？]

一.单选题(共有80题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:为了建立能够独立承担民事责任的主体制度，在工程建设领域推行的管理制度是()。

A.项目法人责任制

B.招标投标制

C.工程监理制

D.合同管理制

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年北京市监理工程师质量投资进度控制，报考条件有哪些？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:我国建设领域推行项目法人负责制.招标投标制.工程监理制和合同管理制。其中，项目法人责任制是要建立能够独立承担民事责任的主体制度。

第1题:依据《建设工程施工合同(示范文本)》，当合同文件中出现含糊不清或不一致时，下列文件中应优先解释()。

A.工程量清单

B.通用条款

C.中标通知书

D.专用条款

正确答案:查看最佳答案

第2题:施工过程中的作业技术交底工作应由()进行。

A.设计单位代表

B.施工单位主管技术人员

C.专业监理工程师

D.施工单位项目经理

正确答案:查看最佳答案

第3题:建设工程施工合同的计价方式中，()通常用于工期较长的施工合同。

A.固定价格合同

B.组合计价合同

C.可调价格合同

D.成本加酬金合同

正确答案:查看最佳答案

第4题:公开招标在开标时，应当由()。

A.由招标人检验投标文件的密封情况，所有投标人均应参加

B.由投标人或其代表检验投标文件的密封情况，投标人自愿参加

C.由投标人或其代表检验投标文件的密封情况，所有投标人均应参加

D.由招标人检验投标文件的密封情况，投标人自愿参加

正确答案:查看最佳答案

第5题:在发包人与承包人之间的索赔事件处理和解决过程中，()是个核心。

A.发包人

B.承包人

C.工程师

D.委员会

正确答案:查看最佳答案

第6题:建设工程合同纠纷由()的仲裁委员会仲裁。

A.工程所在地

B.仲裁申请人所在地

C.纠纷发生地

D.双方协商选定

正确答案:查看最佳答案

第7题:招标人应当合理确定提交资格预审申请文件的时间，自资格预审文件停止发售之日起不得少于()日。

A.3

B.5

C.7

D.10

正确答案:查看最佳答案

参考解析:招标人应当合理确定提交资格预审申请文件的时间，自资格预审文件停止发售之日起不得少于5日。

第8题:风险型CM合同的计价方式是()。

A.固定总价

B.成本加酬金

C.固定单价

D.可调单价

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是美国AIA合同文本。风险型CM合同采用成本加酬金的计价方式，成本部分由雇主承担，CM承包商获取约定的酬金。参见教材P145。

第9题:关于行使抗辩权的说法，正确的是()。

A.行使抗辩权方仍然承认合同有效

B.行使抗辩权是解除合同的必要条件

C.行使抗辩权即表示合同一方终止履行本方义务

D.行使抗辩权表明合同变更

正确答案:查看最佳答案

第10题:关于担保的表述中，有误的是()。

A.担保通常由当事人双方订立担保合同

B.担保合同是被担保合同的从合同，被担保合同是主合同，主合同无效，从合同也无效

C.担保活动应当遵循协商一致的原则

D.担保是指当事人根据法律规定或者双方约定，为促使债务人履行债务实现债权人的权利的法律制度

正确答案:查看最佳答案

第11题:如果对建设工程的功能和重量要求较高，就需要投入较多的资金和需要较长的建设时间，这说明建设工程质量目标与投资和进度目标存在()关系。

A.对立

B.统一

C.既对立又统一

D.既不对立又不统一

正确答案:查看最佳答案

第12题:工程投标时，投标保证金对投标人具有约束力的期限是()。

A.申请资格预审日起，至开标日止

B.购买招标文件日起，至开标日止

C.投标截止日起，至招标人确定中标人日止

D.投标截止日起，至招标人中标人签订合同日止

正确答案:查看最佳答案

第13题:招标方式中，公开招标与邀请招标比较，其优点主要是()。

A.竞争性强，选择面宽

B.竞争的激烈程度相对较差

C.招标时间长

D.招标费用高

正确答案:查看最佳答案

第14题:项目监理机构收到施工单位报送的施工控制测量成果报验表后，应由()签署审查意见。

A.总监理工程师

B.总监理工程师代表

C.专业监理工程师

D.监理员

正确答案:查看最佳答案

第15题:如果工程师认为承包人提出的索赔证据不能足以说明其要求索赔的合理性时，工程师可以()

A.不批准承包人的索赔要求

B.要求承包人进一步提交索赔的证据资料

C.将该事件确认为承包人的责任

D.认定索赔不成立

正确答案:查看最佳答案

第16题:施工预付款担保都是采用由()的方式提供。

A.银行出具保函

B.担保公司出具保函

C.银行以现金

D.担保公司以现金

正确答案:查看最佳答案

第17题:根据《建筑节能工程施工质量验收标准》(GB50411-2019)，外保温采用保温浆料，厚度大于()时应分层施工。

A.10mm

B.20mm

C.30mm

D.40mm

正确答案:查看最佳答案

第18题:根据《标准施工合同》，合同协议书中除明确规定合同组成文件外，双方在订立合同时还必须填写的内容包括()。

A.结算方式

B.预付款支付时间

C.质量标准

D.合同争议解决方式

正确答案:查看最佳答案

参考解析:合同协议书除了明确规定对当事人双方有约束力的合同组成文件外，具体招标工程项目订立合同时需要明确填写的内容仅包括发包人和承包人的名称;施工的工程或标段;签约合同价;合同工期;质量标准和项目经理的人选。

第19题:施工合同示范文本规定，承包人不能按时开工的，应在不迟于协议书约定的开工日期前()天，以书面形式向监理工程师提出延期开工的理由和要求。

A.7

B.14

C.24

D.48

正确答案:查看最佳答案

第20题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)塔式起重机电气系统对地的绝缘电阻不小于()。

A.4Ω

B.10Ω

C.0.5MΩ

D.10MΩ

正确答案:查看最佳答案

第21题:一般说来，依法成立的合同，自()生效。

A.成立时

B.登记后

C.交付定金后

D.备案后

正确答案:查看最佳答案

第22题:《建设工程施工合同(示范文本)》规定，工程实际进度与计划不符时，承包人按监理人的要求提出改进措施，经监理人认可后执行。事后发现改进措施有缺陷，应由()承担责任。

A.承包人

B.发包人

C.监理人

D.承包人和监理人

正确答案:查看最佳答案

第23题:若要对工程组织等节奏流水施工，其基本条件是()。

A.各施工段工程量基本相等

B.各施工队作业人数相等

C.各施工段的面积基本相等

D.各施工段所用机械相同

正确答案:查看最佳答案

第24题:中标的投标人在签订合同时，招标人对施工投标保函应在()后退还。

A.业主提交履约担保

B.投标有效期

C.撤销投标书

D.保证书退还

正确答案:查看最佳答案

第25题:因被代理人对代理人授权不明确,给第三人造成损失,关于损失承担的说法,正确的是()

A.由被代理人自行承担责任

B.由代理人自行承担责任

C.由第三人自行承担责任

D.由被代理人与代理人承担连带责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是代理行为不当或违法行为应承担的法律责任。授权不明:被代理人向第三人承担民事责任，代理人负连带责任；代理人不履行职责:给被代理人造成损失的，代理人承担民事责任；与第三人串通，损害被代理人利益的，两者负连带责任；代理事项违法:双方承担连带责任。项目经理、总监理工程师作为施工企业、监理单位的代理人，应当在授权范围或者职权范围内行使代理权，超出授权范围或者职权范围的行为则应当由行为人自己承担。如果授权范围不明确，则应当由被代理人(单位)向第三人承担民事责任，代理人负连带责任，但是代理人的连带责任是在被代理人无法承担责任的基础上承担的。如果考虑工程建设的实际情况，被代理人的承担民事责任的能力远远高于代理人，在这种情况下实际应当由被代理人承担民事责任。代理人知道或者应当知道代理事项违法仍然实施代理行为，或者被代理人知道或者应当知道代理人的代理违法行为未作反对表示的，被代理人和代理人应当承担连带责任。

第26题:某政府投资项目，采用公开招标方式选择施工承包商，招标文件规定的开标日为2021年6月1日,投标有效期至2021年8月30日止。该项目如期开标并于2021年6月7日完成评标，6月11日向中标人发出中标通知书，则招标人与中标人最迟应在2021年()订立书面合同。

A.6月27日

B.7月11日

C.8月1日

D.8月30日

正确答案:查看最佳答案

参考解析:招标人和中标人应当在投标有效期内以及中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

第27题:下列关于中标人选定原则的说法，不正确的是()。

A.设计招标应为设计方案最优者

B.监理招标应为施工管理和协调能力最优者

C.施工招标为投标报价最低者

D.永久工程设备招标为所提供设备价格功能比最好者

正确答案:查看最佳答案

第28题:以下关于混凝土立方体抗压强度试验，正确的是()。

A.混凝土强度等级

B.混凝土强度等级≥C60时，100x100x100mm试件的尺寸换算系数为0.95

C.混凝土强度等级

D.混凝土强度等级>C60时，200x200x200mm试件的尺寸换算系数为0.95

正确答案:查看最佳答案

第29题:依据《合同法》的规定，合同形式中不属于书面合同形式的是()。

A.传真

B.电子邮件

C.登记

D.信件

正确答案:查看最佳答案

第30题:设计施工总承包模式下，承包人只可以索赔费用的是()

A.发包人要求中的错误

B.监理人的指示延误.错误

C.为他人提供方便

D.发包人原因影响涉及进度

正确答案:查看最佳答案

第31题:工程师要求的暂停施工的赔偿与责任的说法错误的为()

A.停工责任在发包人，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包商由此造成的损失，相应顺延工期

B.停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，相应顺延工期

C.停工责任在承包人，因为工程师不及时做出答复，导致承包人无法复工，由发包人承担违约责任

D.停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延

正确答案:查看最佳答案

第32题:,根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，以下关于模板及其支架安装，不正确的是()。

A.模板及支撑体系的安装顺序应按专项方案施工

B.支撑架基础承载力应满足要求

C.模板支撑架不得与脚手架混搭

D.模板及其支架在安装过程中，应根据现场情况确定是否设置防倾覆措施

正确答案:查看最佳答案

第33题:合同生效后，当事人发现合同对质量的约定不明确，首先应当采用()确定价款。

A.补充协议

B.合同有关条款

C.交易习惯

D.按照通常标准

正确答案:查看最佳答案

第34题:FIDIC编制的合同文本调整的条款更偏重于()对施工过程中的控制。

A.雇主

B.承包商

C.监理人

D.工程师

正确答案:查看最佳答案

第35题:合同转让属于()。

A.主体变更

B.标的变更

C.权利变更

D.义务变更

正确答案:查看最佳答案

第36题:,根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)土方挖掘机.运输车辆等直接进入基坑进行施工作业时，应采取保证坡道稳定的措施，坡道坡率不宜大于()。

A.1:5

B.1:6

C.1:8

D.1:10

正确答案:查看最佳答案

第37题:下列关于大型设备的采购招标说法不正确的是()。

A.工程建设机电产品国际招标投标一般应采用公开招标的方式进行

B.根据法律、行政法规的规定，不适宜公开招标的，可以采取邀请招标

C.采用邀请招标方式的项目应当向商务部备案

D.工程建设机电产品国际招标采购只能采用国际招标的方式进行

正确答案:查看最佳答案

第38题:招标方式中，公开招标与邀请招标比较，其优点主要是()。

A.竞争性强，选择面宽

B.竞争的激烈程度相对较差

C.招标时间长

D.招标费用高

正确答案:查看最佳答案

第39题:在FIDIC的《施工合同条件》中，合同协议书应当在()后签订。

A.开标

B.发出中标函

C.提交履约保证

D.开工

正确答案:查看最佳答案

第40题:债务人或者第三人不转移其财产的占有，将该财产作为债权的担保是()。

A.定金

B.抵押

C.质押

D.留置

正确答案:查看最佳答案

第41题:预付款担保采用()的方式提供。

A.合同约定

B.现金支付

C.银行出具保函

D.分期支付

正确答案:查看最佳答案

第42题:根据住建部《工程质量安全手册(试行)》，以下关于基槽验收正确的是()。

A.验槽时，现场应留置厚度200mm的保护土层

B.人工挖孔桩应在桩孔清理完毕后对桩端持力层进行检验

C.钻孔灌注桩基础工程不需要验槽

D.槽底被扰动后，经勘察.设计及总监共同认可后方可验槽

正确答案:查看最佳答案

第43题:根据《标准材料采购招标文件》，合同材料交付前，卖方应对其进行全面检验，并在交付合同材料时向买方提交合同材料的质量证明文件是()。

A.质量检测报告

B.产品核验清单

C.第三方检测证明

D.质量合格证书

正确答案:查看最佳答案

参考解析:合同材料交付前，卖方应对其进行全面检验，并在交付合同材料时向买方提交合同材料的质量合格证书。

第44题:质量事故处理完毕后，监理单位应及时向()提交质量事故书面报告，并将完整的质量事故处理记录整理归档。

A.建设行政主管部门

B.建设单位

C.项目调查组负责人

D.建设行政主管部门和项目调查组负责人

正确答案:查看最佳答案

第45题:工程质量控制主体中，下面属于监控主体的是()。

A.勘察单位

B.设计单位

C.施工单位

D.监理单位

正确答案:查看最佳答案

第46题:关于《标准施工招标文件》中“评标办法前附表”的说法，正确的是()。

A.行业标准施工招标文件应不加修改地引用《标准施工招标文件》中的“评标办法前附表”

B.“评标办法前附表”用于明确资格审查和评标的方法、因素、标准和程序

C.“评标办法前附表”可以与“评标办法”的内容相抵触

D.“评标办法前附表”无需考虑招标项目的具体特点和实际需要

正确答案:查看最佳答案

参考解析:行业标准施工招标文件应不加修改地引用“投标人须知”(投标人须知前附表除外)、“评标办法”(评标办法前附表除外)、“通用合同条款”。“评标办法前附表”用于明确资格审查和评标的方法、因素、标准和程序。招标人应根据招标项目的具体特点和实际需要，详细列明全部审查或评审因素、标准，没有列明的因素和标准不得作为评标的依据。

第47题:根据《标准施工招标资格预审文件》，应在资格预审初步审查阶段对投标申请人审查的内容是()。

A.提供资料的有效性和完整性

B.企业资质条件

C.拟派项目经理资格

D.企业类似工程业绩

正确答案:查看最佳答案

第48题:采用评标价法评标时，应当遵循的原则包括()。

A.以评标价最低的标书为最优

B.以投标报价最低的标书为最优

C.技术建议带来的实际经济效益，按预定的方法折算后，增加投标价

D.中标后按评标价格签订合同价

正确答案:查看最佳答案

第49题:在评标委员会成员中，不能包括()。

A.招标人代表

B.招标人上级主管代表

C.技术专家

D.经济专家

正确答案:查看最佳答案

第50题:在职工意外伤害险保险期间内，被保险人因()造成身故或者残疾的，保险人承担给付保险金责任。

A.挑衅斗殴

B.药物过敏

C.在施工指定的生活区域内遭受意外伤害

D.酒后驾驶遭受意外伤害

正确答案:查看最佳答案

参考解析:在保险期间内，被保险人从事建筑施工及与建筑施工相关的工作时，或在施工现场及施工指定的生活区域内遭受意外伤害，保险人依约定给付保险金，且给付各项保险金之和不超过保险金额。

第51题:项目监理机构利用一定的检查或检测手段，在承包单位自检的基础上，按照一定的比例独立进行检查或检测的活动，称为()。

A.平行检验

B.交接检验

C.隐蔽工程验收

D.互检

正确答案:查看最佳答案

第52题:根据《标准施工合同》，对于未达到必须招标规模或标准的项目，可由监理人在暂估价内直接确定价格的是()。

A.临时设施

B.建筑材料

C.工程设备

D.专业工程

正确答案:查看最佳答案

参考解析:暂估价内的工程材料、设备或专业工程施工，属于依法必须招标的项目，按招标的中标价确定。未达到必须招标的规模或标准时，材料和设备由承包人负责提供，经监理人确认相应的金额；专业工程施工的价格由监理人进行估价确定。详见教材第90页。

第53题:根据FIDIC《施工合同条件》。合同争端可按照规定由争端避免裁决委员会(DAAB)裁决。关于DAAB人员任命和酬金的说法，正确的是()。

A.由业主任命、承包商承担酬金

B.合同双方联合任命、业主承担酬金

C.合同双方联合任命、承包商承担酬金

D.合同双方联合任命、分摊酬金

正确答案:查看最佳答案

参考解析:业主和承包商双方应在规定的日期前联合任命DAAB，分摊酬金。

第54题:下列施工合同文件中存在相互矛盾之处，应当以()为准。

A.图纸

B.工程量清单

C.中标通知书

D.标准.规范

正确答案:查看最佳答案

第55题:某工程项目开发商委托工程监理公司进行项目实施方案的成本效益分析，确定建筑设计标准，选择适用的技术规范，提出质量保障措施，从委托工作的范围来看，工程监理公司承担的服务属于()。

A.项目前期立项咨询

B.设计阶段监理

C.工程技术咨询服务

D.施工阶段监理

正确答案:查看最佳答案

第56题:评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数，其中招标人以外的专家不得少于成员总数的()。

A.1／3

B.1／2

C.2／3

D.3／4

正确答案:查看最佳答案

第57题:如果当事人在施工合同中约定通过仲裁解决争议，若因一方的违约行为，另一方按约定的程序终止了合同，双方发生了争议，此争议应当由()进行处理。

A.终止合同方选定的仲裁委员会

B.违约方选定的仲裁委员会

C.双方选定的仲裁委员会

D.有管辖权的人民法院

正确答案:查看最佳答案

第58题:下列关于合同解除后的结算说法错误的是()。

A.合同解除后，发包人应暂停对承包人的一切付款

B.发包人应按合同的约定向承包人索赔由于解除合同给发包人造成的损失

C.合同双方确认往来款项后，监理人出具最终结清付款证书

D.发包人和承包人未能就解除合同后的结清达成一致，按合同约定解决争议的方法处理

正确答案:查看最佳答案

第59题:某公司与他人订立合同后，分为A、B两企业。某公司未告知他人的情况下，他人有权()。

A.解除合同

B.撤销合同

C.将标的物提存

D.要求A、B两企业对合同承担连带责任

正确答案:查看最佳答案

第60题:FIDIC《土木工程施工分包合同条件》规定，()应在分包合同约定的时间内支付分包工程款，逾期支付要计算拖期利息。

A.承包商

B.承包商或业主

C.业主

D.工程师

正确答案:查看最佳答案

第61题:材料在采购合同订立前已为买受人所占有时，材料采购合同的生效时间是()。

A.材料交付日

B.材料价款支付日

C.采购合同备案日

D.合同当事人签字日

正确答案:查看最佳答案

参考解析:如果材料在订立合同之前已为买受人占有，合同生效的时间为交付时间。

第62题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)以下关于圆盘锯的使用，不符合安全规定的操作是()。

A.圆盘锯的锯片上方应设防护挡板

B.传动部位应设防护罩

C.当锯料接近端头时，不得用推棍送料

D.无人操作时应切断电源

正确答案:查看最佳答案

第63题:《建设工程监理合同》示范文本规定，监理人()发布开工令.停工令.复工令。

A.可自行

B.报经委托人同意后

C.与委托人协商后

D.经委托人同意并征得承包人同意后

正确答案:查看最佳答案

第64题:根据《设计施工总承包合同》，关于“发包人要求”中的错误，正确的处理方法是()。

A.将无条件补偿条款写入合同协议书

B.将有条件补偿条款写入合同附录

C.承包人复核时未发现的错误造成的损失由承包人承担

D.将无条件或有条件补偿条款写入合同专用条款

正确答案:查看最佳答案

参考解析:注:本题目无正确答案。本题考查的是订立合同时需要明确的内容。选项A.B，对于发包人要求中的错误，通用条款给出了两种供选择的条款，这是属于通用条款可选项的内容，不放在合同协议书或合同附录中。选项C错误，无条件补偿条款中，承包人复核时未发现发包人的错误，实施过程中因该错误导致承包人增加了费用和(或)工期延误，发包人应承担由此增加的费用和(或)工期延误，并向承包人支付合理利润。有条件补偿条款中，承包人复核时未发现发包人要求中存在错误的，承包人自行承担由此导致增加的费用和(或)工期延误；选项D错误，应该是将无条件或有条件补偿条款写入通用条款。参见教材P114。

第65题:工程项目建成后，难以对工程内在质量进行检验。这是因为工程质量本身具有()的特点。

A.影响因素多

B.质量波动大

C.检验特殊性

D.终检局限性

正确答案:查看最佳答案

第66题:施工合同的担保合同属于()。

A.从合同

B.主合同

C.分包合同

D.有偿合同

正确答案:查看最佳答案

第67题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)建筑物脚手架外侧.钢结构厂房或其他框架结构构筑物施工时，作业层下部应采用()防护。

A.密目式安全立网

B.立网

C.平网

D.防尘网

正确答案:查看最佳答案

第68题:下列承担缔约过失责任的情形中，不属于故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或提供虚假情况的是()。

A.故意隐瞒标的物的瑕疵

B.施工企业不具有相应的资质等级而谎称具有

C.代理人隐瞒无权代理这一事实而与相对人进行磋商

D.假借订立合同故意破坏竞争对手与其他企业进行的联合投标

正确答案:查看最佳答案

第69题:招标人与中标人应当自中标通知发出之日()内，按招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

A.40天

B.30天

C.50天

D.20天

正确答案:查看最佳答案

第70题:依据标准施工合同文本，关于最终结清的说法正确的是()。

A.承包人按专用合同条款约定的份数和期限向发包人提交最终结清申请单

B.发包人应在收到后14天内审核完毕，向承包人出具最终结清证书

C.承包人对最终结清证书有异议，由监理人商定或确定

D.承包人收到发包人最终支付款后结清单生效

正确答案:查看最佳答案

参考解析:关于A，承包人按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交最终结清申请单；关于B，发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书；关于C，承包人对最终结清证书有异议，按合同争议处理。

第71题:某工程场地外有一条10kV外电线路，根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),在该线路附近吊装时，起重机的任何部位或被吊物边缘在最大偏斜时与架空线路边线的最小安全距离为()。

A.沿垂直方向和水平方向均为1.5m

B.沿垂直方向和水平方向均为2m

C.沿垂直方向3m，沿水平方向2m

D.沿垂直方向2m，沿水平方向3m

正确答案:查看最佳答案

第72题:根据《标准施工合同》，监理人在施工准备阶段的职责是()。

A.按专用条款约定的时间向承包人无条件发出开工通知

B.在开工日期15日前向承包人发出开工通知

C.批准或要求修改承包人报送的施工进度计划

D.组织编制施工“合同进度计划”

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是监理人的职责。选项B，监理人征得发包人同意后，应在开工日期7天前向承包人发出开工通知；选项D，经监理人批准的施工进度计划称为“合同进度计划”。参见教材P84。

第73题:关于监理人在施工合同履行管理中的地位，说法正确的是()。

A.监理人对施工合同履行实施管理，因此是施工合同的当事人

B.监理人属于施工合同履行管理中的“独立第三方”

C.监理人的一切行为均遵照发包人的指示

D.监理人与承包人没有任何利益关系

正确答案:查看最佳答案

第74题:根据《英国工程施工合同文本》(ECC)，如果采用固定价格承包，则应当选择()。

A.带有分项工程表的标价合同

B.带有工程量清单的标价合同

C.带有分项工程表的目标合同

D.带有工程量清单的目标合同

正确答案:查看最佳答案

参考解析:标价合同适用于签订合同时价格已经确定的合同，选项A.带有分项工程表的标价合同适用于固定价格承包，选项B.带有工程量清单的标价合同适用于综合单价计量承包。

第75题:某招标项目采用评标价法进行评标，有四家单位投标有效，其中()的投标书为最优投标书。

A.投标报价2000万元，评标价1950万元

B.投标报价2050万元，评标价1940万元

C.投标报价1980万元，评标价1970万元

D.投标报价1950万元，评标价1960万元

正确答案:查看最佳答案

第76题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，临时用电施工组织设计应由()组织编制。

A.项目技术负责人

B.建筑电工

C.电气专业施工员

D.电气工程技术人员

正确答案:查看最佳答案

第77题:Partnering协议通常是由()签署的协议。

A.监理单位与承包商

B.业主与承包商

C.工程参与各方共同

D.业主与监理单位

正确答案:查看最佳答案

参考解析:Partnering协议并不仅仅是建设单位与承包单位双方之间的协议，而需要工程项目参建各方共同签署，包括建设单位、总承包单位、主要的分包单位、设计单位、咨询单位、主要的材料设备供应单位等。

第78题:如果当事人在合同中没有约定通过仲裁解决争议，则只能通过()作为解决争议的最终方式。

A.调解

B.和解

C.诉讼

D.仲裁

正确答案:查看最佳答案

第79题:因不可抗力致使不能实现合同目的，合同当事人一方发出通知提出解除合同，则该合同解除日应为()。

A.不可抗力发生日

B.发出通知日

C.通知到达对方日

D.对方同意日

正确答案:查看最佳答案

二.多选题(共有40题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第80题:依据施工合同示范文本的规定，下列有关设计变更说法中正确的有()。

A.发包人需要对原设计进行变更，应提前14天书面通知承包人

B.承包人为了便于施工，可以要求对原设计进行变更

C.承包人在变更确认后的14天内，未向工程师提出变更价款报告，视为该工程变更不涉及价款变更

D.工程师确认增加的工程变更价款，应在工程验收后单独支付

E.合同中没有适用和类似变更工程的价款，由承包人提出变更价格，经工程师确认后执行

正确答案:查看最佳答案

第81题:甲、乙公司签订合同，甲公司将合同中的部分义务约定由丙公司完成，依照《合同法》规定，其法律关系特点为()。

A.甲、乙公司作为合同主体不变

B.甲公司可要求丙公司履行转让部分的义务

C.丙公司可以对乙公司行使抗辩权

D.丙公司不履行义务，应对乙公司承担违约责任

E.乙公司不能强迫丙公司履行义务

正确答案:查看最佳答案

第82题:与施工招标和材料设备采购招标相比,工程设计招标的特点有()。

A.投标方案的灵活性较大

B.招标人须设最高投标限价

C.易于量化评价

D.可考虑给予投标人费用补偿

E.一般采用最低投标价中标

正确答案:查看最佳答案

参考解析:设计工作对技术要求髙，从前期准备到后续服务跨越的周期长，成果的内容和质量具有较大的不确定性，设计方案的优劣往往需要经过较长时间的检验，不易在短期内准确地量化评判。设计招标可以根据具体情况，确定投标经济补偿费标准和奖励办法，对未能中标的有效投标人给予费用补偿、对选为优秀设计方案的投标人给予奖励。评标专家更加注重设计的技术先进性、所达到的技术指标、方案的合理性，以及对工程项目投资效果的影响等方面的因素，并以此做出综合判断，招标人乐于接受的是物有所值的合理报价，而不过于追求低报价。

第83题:材料、通用型设备采购招标，应当具备()条件。

A.项目法人已经依法成立

B.按国家规定履行审批手续的，已经审批

C.资金来源已经落实

D.能够提出货物的使用与技术要求

E.有相应的技术人员

正确答案:查看最佳答案

第84题:合同在履行中既可能是按照市场行情约定价格，也可能执行政府定价或政府指导价。下列说法正确的有()。

A.如果是按照市场行情约定价格履行，则市场行情的波动不应影响合同价，合同仍执行原价格

B.如果是按照市场行情约定价格履行，合同按市场行情波动的新价格执行

C.如果执行政府定价或政府指导价的，在合同约定的交付期限内政府价格调整时，按照交付时的价格计价

D.如果执行政府定价或政府指导价的，逾期交付标的物的，遇价格上涨时按照新价格执行；遇价格下降时，按原价格执行

E.如果执行政府定价或政府指导价的，逾期提取标的物或者逾期付款的，遇价格上涨时，接新价格执行；价格下降时，按原价格执行

正确答案:查看最佳答案

第85题:根据《招标投标法》，下列项目中，必须进行施工招标的有()。

A.某高速公路5km长的施工段

B.联合国教科文组织援助的某资源保护建设项目

C.施工企业自筹自建办公楼

D.某公立三甲医院新院区项目

E.需要采用专有技术的施工项目

正确答案:查看最佳答案

第86题:关于无权代理的说法，正确的有()。

A.超越代理权限而为的“代理”行为属于无权代理

B.代理权终止后的“代理”行为的后果直接归属“被代理人”

C.对无权代理行为，“被代理人”可以行使“追认权”

D.无权代理行为按一定程序可以转化为h合法代理行为

E.无权代理行为由行为人承担民事责任

正确答案:查看最佳答案

第87题:机电设备采购招标范围的伴随服务内容包括()。

A.负责所供货的设备监造

B.提供货物组装和维修所需的专用工具

C.提供详细的操作和维护手册

D.监管施工承包商的设备安装并对安装质量负责

E.对买方的维修.运行和管理人员进行培训

正确答案:查看最佳答案

第88题:下列关于供货方不能按期交货的说法中，正确的有()。

A.供货方逾期交货，应补偿采购方额外损失

B.供货方提前交货，采购方可拒绝提前提货

C.采购方可因供货方逾期交货而解除合同

D.采购方因供货方提前交货而应提前付款

E.逾期交货承担违约责任

正确答案:查看最佳答案

第89题:对建设工程的实体质量的监督过程中，主体结构工程抽查的主要包括()等。

A.抽查基础砌体.混凝土和防水等施工质量

B.分项.分部工程质量评定资料及隐蔽工程验收记录

C.混凝土构件.钢结构构件制作和安装质量

D.质量保证及见证取样送检检测资料

E.结构安全重点部位的砌体.混凝土.钢筋施工质量抽查情况和检测

正确答案:查看最佳答案

第90题:根据《标准设计施工总承包招标文件》，合同双方应在专用合同条款中约定设备和工程保险的()。

A.投保时间

B.投保险种

C.保险范围

D.保险期限

E.投保对象.

正确答案:查看最佳答案

参考解析:具体的投保险种、保险范围、保险金额、保险费率、保险期限等内容应在专用条款中明确约定。

第91题:项目监理机构对施工单位报送的工程开工报审表及相关资料进行审查的内容有()。

A.施工单位资质等级是否符合相应施工工作

B.施工组织设计是否已由总监理工程师签认

C.施工单位的管理及施工人员是否已到位

D.施工机械是否已具备使用条件

E.施工单位现场质量安全生产管理体系是否已建立

正确答案:查看最佳答案

第92题:合同法律关系的客体，包括()。

A.行为

B.限制流通物

C.禁止流通物

D.智力成果

E.完成一定的工作

正确答案:查看最佳答案

第93题:施工合同履行过程中，关于试车双方应履行的责任的表述中，正确的是()。

A.由于设计原因试车达不到验收要求，发包人应要求设计单位修改设计，承包人按修改后的设计重新安装

B.由于设备制造原因试车达不到验收要求，由该设备采购一方负责重新购置或修理，承包人负责拆除或重新安装

C.由于承包人施工原因试车达不到要求，承包人按工程师要求重新安装和试车，并承担重新安装和试车的费用，工期给予顺延

D.试车费用除已包括在合同价款之内或专用条款另有约定外，均由发包人承担

E.工程师在试车合格后不在试车记录上签字，试车结束24h后，视为工程师已经认可试车记录，承包人可继续施工或办理竣工手续

正确答案:查看最佳答案

第94题:招标准备阶段招标人的主要工作包括()。

A.向建设行政主管部门办理申请招标手续

B.选择招标方式

C.发布招标公告

D.编制招标有关文件

E.资格预审

正确答案:查看最佳答案

第95题:在监理合同履行过程中，合同当事人承担违约责任的原则包括()。

A.委托人违约应承担违约责任，赔偿监理人的经济损失

B.因监理人工作失误造成工程损失时，不赔偿委托人的损失

C.因监理人的过失造成工程损失时，应赔偿委托人的全部损失

D.任何一方索赔要求不成立时，应当补偿由此所导致的对方各种费用支出

E.因监理人过失造成的损失赔偿额，累计不超过扣除税金后的监理酬金总额

正确答案:查看最佳答案

第96题:在建设工程施工索赔中，工程师判定承包人索赔成立的条件包括()。

A.事件造成了承包人施工成本的额外支出或总工期延误

B.造成费用增加或工期延误的原因，不属于承包人应承担的责任

C.造成费用增加或工期延误的原因，属于分包人的过错

D.按合同约定的程序，承包人提交了索赔意向通知

E.按合同约定的程序，承包人提交了索赔报告

正确答案:查看最佳答案

第97题:FIDIC《施工合同条件》规定，工程进度款的支付程序应包括()。

A.工程师签证

B.承包商支付

C.工程量计量

D.承包商提供报表

E.业主支付

正确答案:查看最佳答案

第98题:合同实施计划应包括()

A.合同实施总体安排

B.合同跟踪、诊断和纠偏

C.合同分解与管理策划

D.合同实施保证体系的建立

E.合同交底工作

正确答案:查看最佳答案

参考解析:合同实施计划应包括:(1)合同实施总体安排(2)合同分解与管理策划(3)合同实施保证体系的建立。其中，合同实施保证体系应与其他管理体系协调一致。还应建立合同文件沟通方式、编码系统和文档系统。

第99题:根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于竣工后试验的说法，正确的有()

A.应当在工程竣工后、移交前进行

B.应当在工程移交后的缺陷责任期内进行

C.试验所必需的电力由发包人提供

D.在专用条款中只能约定应当由发包人负责

E.在专用条款中只能约定应当由承包人负责

正确答案:查看最佳答案

参考解析:竣工后试验是指工程竣工移交后在缺陷责任期内投入运行期间，对工程的各项功能的技术指标是否达到合同规定要求而进行的试验。由于发包人已接受工程并进入运行期，因此试验所必需的电力、设备、燃料、仪器、劳力、材料等由发包人提供。竣工后试验按专用条款的约定由发包人或承包人负责进行。

第100题:下列情形中，()的合同是可撤销合同。

A.以欺诈.胁迫手段订立，损害国家利益

B.因重大误解而订立

C.在订立合同时显失公平

D.以欺诈.胁迫手段，使对方在违背真实意思情况下订立

E.违反法律.行政法规强制性规定

正确答案:查看最佳答案

第101题:根据《建筑节能工程施工质量验收标准》(GB50411-2019)，以下符合建筑节能分部工程质量验收合格规定的有()。

A.分项工程全部合格

B.外墙节能构造现场实体检验结果符合设计要求

C.建筑外窗气密性能现场实体检验结果符合设计要求

D.建筑设备系统节能检测结果合格

E.观感质量符合要求

正确答案:查看最佳答案

第102题:资格审查委员会向招标人提交的书面资格审查报告的内容包括()。

A.基本情况和数据表

B.标底

C.资格审查委员会名单

D.澄清、说明、补正事项纪要

E.评分比较一览表的排序

正确答案:查看最佳答案

第103题:以下关于工程材料见证取样，正确的有()。

A.检测试验室应具有相应资质

B.见证取样人员应经培训考核合格

C.项目监理机构应将见证人员报送施工单位备案

D.项目监理机构应按规定制定检测试验计划

E.实施取样前施工单位应通知见证人员到场见证

正确答案:查看最佳答案

第104题:建设工程设计合同(一)主要条款有()。

A.设计依据

B.发包人应提供的有关资料和文件

C.双方的责任

D.项目投资要求

E.委托设计任务的范围和内容

正确答案:查看最佳答案

第105题:监理人对分包工程的管理职责有()。

A.批准分包工程部位

B.审查分包商资质

C.协调分包工程的施工

D.检查分包工程使用的材料

E.参与计量分包人完成的永久工程

正确答案:查看最佳答案

第106题:下列可能导致工程质量缺陷的因素中，属于施工与管理不到位的有()。

A.采用不正确的结构方案

B.未经设计单位同意擅自修改设计

C.技术交底不清

D.施工方案考虑不周全

E.图纸未经会审

正确答案:查看最佳答案

第107题:除专用合同条款另有约定外合同设备的开箱检验应在施工场地进行，开箱检验由买卖双方共同进行，买方和卖方应共同签署的文件是()。

A.检测检验报告

B.数量检验

C.质量合格证书

D.外观检验报告

E.质量证明文件

正确答案:查看最佳答案

参考解析:买方和卖方应共同签署数量，外观检验报告

第108题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，安全技术交底的内容应包括()。

A.工程项目建筑设计特点

B.作业环境.作业特点和危险源

C.针对危险源的预防措施

D.安全防护要求

E.安全操作规程和标准

正确答案:查看最佳答案

第109题:关于招标投标过程中标底的说法，正确的是()

A.招标项目均应编制标底

B.一个招标项目只能有一个标底

C.若招标项目设有标底的，应当在开标时公布

D.标底只能作为评标的参考

E.可以根据标底确定最低投标限价

正确答案:查看最佳答案

参考解析:招标人可以自行决定是否编制标底。一个招标项目只能有一个标底，应当在开标时公布。标底只能作为评标的参考。招标人不得规定最低投标限价，可以规定最高投标限价。

第110题:下列属于监理人职责的有()。

A.约定开工时间

B.提出开工申请

C.组织设计交底

D.审查承包人的实施方案

E.开工通知

正确答案:查看最佳答案

第111题:施工图审查的主要内容包括()。

A.是否满足对环境保护的要求

B.是否符合工程建设强制性标准

C.地基基础和主体结构的安全性

D.注册执业人员是否按规定在施工图上加盖相应的图章和签字

E.采用的新工艺.新材料是否安全可靠.经济合理

正确答案:查看最佳答案

第112题:项目监理机构检查施工单位为本工程提供服务的试验室，其检查内容包括()。

A.试验室的资质等级及试验范围

B.试验室注册资金及出资人

C.试验人员资格证书

D.试验室管理制度

E.法定计量部门对试验设备出具的计量检定证明

正确答案:查看最佳答案

第113题:根据相关规范，混凝土强度实体检测方法有()。

A.低应变动测法

B.高应变动测法

C.回弹法

D.超声回弹综合法

E.钻芯法

正确答案:查看最佳答案

第114题:FIDIC《土木工程施工分包合同条件》规定，接到分包商的支付报表后，承包商代表应对照分包合同工程量清单中的工作项目、单价或价格复核取费的合理性和计算的正确性，并依据分包合同的约定扣除()等后，核准该阶段应付给分包商的金额。

A.分包管理费

B.对分包施工支援的实际应收款项

C.预付款

D.保留金

E.材料费、设备费

正确答案:查看最佳答案

第115题:关于违约赔偿损失的说法，正确的有()。

A.当事人可以在违约金之外约定赔偿金额

B.损失赔偿额应相当于违约所造成的损失

C.损失赔偿额不包括合同履行后可以获得的利益

D.损失赔偿额不得超过违约一方订立合同时预见的违约可能造成的损失

E.损失赔偿额不包括未违约一方为防止损失扩大而支出的费用

正确答案:查看最佳答案

第116题:关于投标人资格审查的说法，正确的有()。

A.本标段的监理人不能参加施工投标

B.由招标人进行资格审查

C.财产被接管不是否决投标资格的理由

D.类似项目业绩应当是资格审查的内容

E.资格审查一般采用合格制

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是投标人的资格审查。选项B错误，按照《招标投标法实施条例》的规定，招标人在发售资格预审文件前，按照组建评标委员会的规定组建资格审查委员会，审查资格预审申请文件；选项C错误，财产被接管或冻结的单位不得作为资格预审申请人；选项E错误，资格预审通过者的数量可以采用合格制或有限数量制中的一种，应在前附表中说明。参见教材P36～39。

第117题:根据《工程建设项目勘察设计招标投标办法》，工程勘察设计可以不进行招标的情形有()。

A.建设单位依法能够自行勘察设计

B.能满足技术条件的勘察设计单位少于3家

C.抢险救灾情况紧急不适宜进行招标

D.项目投资大、工期长，能胜任的勘察设计单位较少

E.建设单位已有长期合作的勘察设计单位

正确答案:查看最佳答案

参考解析:依法必须招标的项目，经批准可以不进行招标的情形:(1)涉及国家安全、国家秘密、抢险救灾或属于利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工等特殊情况，而不适宜招标；(2)采购人或已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行勘察、设计；(3)已建成项目需要改、扩建或者技术改造，由其他单位进行设计影响项目功能配套性；(4)主要工艺、技术采用不可替代的专利、专有技术；(5)建筑艺术造型有特殊要求；(6)技术复杂或专业性强，能够满足条件的勘察设计单位少于3家，不能形成有效竞争。

第118题:下列关于承包商对分包商索赔的处理办法中，正确的有()。

A.因承包商原因使分包商受到损失的索赔，应提交监理人处理决定

B.因业主原因使分包商受到损失的索赔，承包商审查确认索赔成立后，先行给予分包商补偿后，再向业主索赔

C.因业主原因使分包商受到损失的索赔，承包商审查确认索赔成立后，以承包商的名义向监理人提交索赔报告

D.因监理人的错误指令使分包商受到损失的索赔。承包商审查确认索赔成立后。以承包商的名义向监理人提交索赔报告

E.因监理人的错误指令使分包商受到损失的索赔，承包商审查确认索赔成立后，以分包商的名义向业主提交索赔报告

正确答案:查看最佳答案

第119题:关于监理合同性质和特点的说法，正确的是()。

A.监理合同是委托合同的一种

B.监理合同是建设工程合同的一种

C.监理合同的标的是服务

D.监理合同的标的是工程